در ذیل، نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام از پیمانکار بررسی گردیده است.
با سلام و احترام،
احتراما به استحضار میرساند:
۱. خواهان و خوانده به موجب قرارداد پیمانکاری شماره … مورخ …، نسبت به اجرای پروژه اجرای خدمات توافق نمودهاند. ۲. خواهان به عنوان کارفرما، مطابق شروط قرارداد، کلیه تعهدات قراردادی خویش را به موقع و به طور کامل انجام داده است. ۳. متاسفانه، خوانده (پیمانکار) علیرغم تعهدات صریح و مهلتهای تعیینشده در قرارداد، به دلیل تعلل یا کوتاهی عمدی، از انجام تعهد اجرای کار مطابق با استانداردها تخلف نموده است.
۴. در قرارداد فوقالذکر و ذیل ماده [شماره ماده وجه التزام] به صراحت و قطعی شرط شده است که در صورت تخلف یا تاخیر پیمانکار، مبلغ [مبلغ وجه التزام] ریال به عنوان وجه التزام (خسارت مقطوع) باید توسط خوانده به خواهان پرداخت شود. ۵. مستند به ماده ۲۳۰ قانون مدنی، در این شرایط دادگاه نمیتواند مبلغ خسارت را کمتر یا بیشتر از وجه التزام تعیینشده در قرارداد در نظر بگیرد.
لذا، مستند به قرارداد پیمانکاری و ماده ۲۳۰ قانون مدنی، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام قراردادی به مبلغ … ریال، به انضمام خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از زمان [زمان مطالبه/تقدیم دادخواست] تا زمان اجرای حکم، و نیز کلیه خسارات دادرسی و حقالوکاله وکیل مورد استدعاست.
دادخواست مطالبه وجه التزام قرارداد
کارفرما، در صورتی که به اثبات عمل نکردن پیمانکار به تعهدات قراردادی خود بپردازد ؛می تواند مبلغ وجه التزام را مطالبه نماید. کارفرما زمانی می تواند مبلغ وجه التزام را مطالبه نماید که الف ) خود به تعهدات قراردادی خویش عمل کرده باشد. ب) تعلل و کوتاهی پیمانکار عمدی باشد.
جهت آشنایی شما در زیر نمونه دادخواست خالی بیان گردیده است.
نحوه تنظیم دادخواست برای مطالبه وجه التزام توسط کارفرما
کارفرما در قسمت خواهان اطلاعات خود و در قسمت خوانده اطلاعات پیمانکار را وارد می کند و در قسمت دلایل باید را قید کند و نهایتا در قسمت شرح خواسته که مهمترین قسمت دادخواست است، به شرحی که نوشته است موضوع خواسته خود را تشریح کند. البته باید توجه داشت که متناسب با هر فردی، شرح خواسته تغییر می کند.
بایدها و نبایدهای مطالبه وجه التزام در قرارداد پیمانکاری
- برای تنظیم دادخواست مطالبه وجه التزام، ابتدا مشخصات طرفین در قسمت خواهان و خوانده (کارفرما، پیمانکار) درج شود.
برای تقدیم دادخواست مطالبه وجه التزام توسط کارفرما باید مرجع صالح جهت رسیدگی دادگاه
حقوقی باشد. - به موجب ماده ۲۳۰ قانون مدنی اگر در ضمن معامله شرط شود که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم گردیده است محکوم کند.
- در شرایطی که اختلاف ها در حوزه ی مناقصه های پیمانکاری باشند، این شکایت ها به هیات رسیدگی به شکایات در مناقصات ارجاع می شوند. در صورت داشتن قرارداد، اگر در قرارداد مرجع حل اختلافی ذکر شده باشد با مراجعه به آن مرجع، میان طرفین قرارداد داوری میشود در غیر اینصورت دادگاه حقوقی مرجع صلاحیت دار می باشد.
خدمات گروه وکلای حق وران
گروه وکلای حق وران پاسخگوی نیازهای شما در مسائل مختلف حقوقی از قبیل وکیل حقوقی تهران، بهترین وکیل ملکی در تهران و … می باشد. خدمات حق وران به صورت ارائه مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین می باشد.
مشاوره رایگان
اگر به دنبال دریافت اطلاعات بیشتر و پرسش و پاسخ یا وکلای حق وران هستید می توانید از لینک ( مشاوره رایگان) اقدام کنید.
مشاوره حضوری
برای مشاوره حضوری با گروه وکلای حق وران، می توانید با شماره های (۰۲۱۸۸۱۰۹۵۶۰) تماس بگیرید و وقت خود را رزرو کنید.
مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین
سریع ترین و بهترین راهکار برای حل مشکلات حقوقی و گرفتن راهکار مشاوره حقوقی است. تیم ما در طول روزهای کاری آماده پاسخگویی به شماست. با تماس با ما و یا رزرو وقت مشاوره، شما می توانید به صورت مستقیم با یک مشاور حقوقی ارتباط برقرار کنید. برای مشاوره باید از طریق لینک زیر (رزرو مشاور) اقدام به رزرو مشاوره نمایید. پس از پرداخت وجه مشاوره و دریافت شماره تماس وکیل، در اسرع وقت می توانید با وکیل مورد نظر ارتباط برقرار کنید.
